Товары для праздника. Прямые поставки из Китая. Доставка по РФ
Мы продаем оптом на сумму от 2000 руб.

Договор поставки

Вы можете либо сразу скачать наш типовой договор на 2018 год в формате MS Word, либо ознакомиться с его текстом ниже. По всем вопросам просьба обращаться по нашим контактам.


Текст договора

Индивидуальный предприниматель Непомнящий Александр Николаевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий  на основании свидетельства о государственной регистрации №305504303300051 от 2 февраля 2005 г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службы №11 по Московской области, с одной стороны, и_______________________________________,  именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», действующий  на основании________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор поставки (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю ___________________(далее по тексту "Товар"), по согласованному заказу Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить за поставленный Товар.

1.1 Заказ считается согласованным после выставления счета в электронном виде.

1.2 Наименование, количество и цена Товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).

 2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

  2.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества Товара  требованиям, указанным в Сертификате соответствия №РОСС RU.АГ98.Н00537

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Обеспечить резервирование Товара после поступления от Покупателя заказа на Товар  в течение срока, указанного в п. 5.1 настоящего Договора.

3.1.2.Выставить счет в электронном виде.

3.1.3. Обеспечить доставку Товара до местонахождения транспортной организации не позднее 7 дней после подтверждения Покупателем факта оплаты Товара и обеспечить отправку Товара по адресу, указанному Покупателем, на имя указанного Покупателем получателя.

3.1.4.Предоставить Покупателю документ в электронном виде, подтверждающий отправку Товара по адресу, указанному Покупателем, на имя указанного Покупателем получателя.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Оплатить Товар в срок, установленный в п. 4.1 настоящего Договора.

3.2.2. Предоставить Поставщику в срок, установленный в п. 4.1 документ в электронном виде, подтверждающий произведенную Покупателем оплату Товара (платежное поручение и т.д.)

3.2.3. Сообщить Поставщику в устном или электронном виде адрес, ФИО и иные запрашиваемые Поставщиком данные (контактный телефон, номер/серия паспорта) получателя.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора, отказаться от поставки Товара.

3.3.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения Покупателем условий, предусмотренных п. 3.2.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. После произведенной и подтвержденной  (п 3.2.2 настоящего Договора) им оплаты требовать от Поставщика доставки Товара до местонахождения транспортной организации и отправки его получателю

3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения Продавцом условий, предусмотренных п. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость договора составляет __________________НДС не облагается.

4.2. Цена договора сформирована без учета стоимости расходов на перевозку,

4.3. Покупатель осуществляет 100% предоплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 рабочих дней выставления Поставщиком счета в электронном виде  на поставляемую партию Товара.

4.4. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику платежное поручение в электронном виде с обязательным указанием цели платежа (оплата по счету N _______ от "___"_______ ____ г. и т.д.)

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. При поступлении от Покупателя заказа на Товар он резервируется Поставщиком за Покупателем. Срок, на который Товар может быть зарезервирован, не может превышать 3 дней. Если в течение этого срока оплата Товара Покупателем не будет произведена и подтверждена, Поставщик будет иметь право на односторонний отказ от поставки Товара.

5.2. Доставка Товара до местонахождения транспортной организации производится силами и средствами Поставщика не позднее 7 дней  после подтверждения Покупателем факта оплаты Товара способом, указанным в п. 4.4.

5.3. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи Товара вместе с товарной накладной и сертификатом качества получателю.

В случае несоответствия количества или ассортимента Товара настоящему Договору (Приложение1) Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика в течение 3 рабочих дней со дня приемки товара получателем. Об обнаружении указанных несоответствий составляют акт.

5.4.Товар, не соответствующий согласованному Сторонами условию об ассортименте и количестве (Приложение 1), считается принятым, если не соблюдены условия п. 5.3.

5.4.Поставщик обязан в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта (п. 5.3 настоящего Договора) допоставить ( п.3.1.3. настоящего Договора) товар в соответствии с Приложением 1 настоящего Договора.

5.5. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара представителю транспортной организации. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товара, установленного  п. 3.1.3. настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1% от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока замены или допоставки товара, установленного п. 5.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1% от цены товара, подлежащего замене или допоставке, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости товара, установленного п. 4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 1% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.4. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения Договора, при этом возврату подлежит лишь 50% от перечисленной Покупателем суммы.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также наложение запрета компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу указанных в п. 6.5 Договора причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 7 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

6.7. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 6.6 Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.